ΤΕ Tag

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης...

Βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, είναι η παράδοση στον ανάδοχο του χώρου, που θα κατασκευασθεί το έργο, ελεύθερου από κάθε εμπόδιο (νομικό ή πραγματικό) και η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων, καθιστά...

Διάλυση εργολαβίας -. Η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που οφείλεται στον εργολάβο σε περίπτωση διάλυσης της εργολαβίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Συνεπώς, μη νόμιμα προβάλλεται τέτοιο...

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον Σ.Π. και κινήσει κατΆ...

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, για το ύψος της τιμής πωλήσεως των αδρανών...

Μετά τη διάλυση δημόσιας συμβάσεως , η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη από αυτές αποζημίωση του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής του έργου. Διάλυση σύμβασης...

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, εφόσον το επιβάλλει η αρτιότητα του έργου, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της αξίας της αντίστοιχης προς τη συμβατικώς προβλεπόμενη εργασία ή ομάδα (ομοειδών) εργασιών και αμείβεται βάσει των συμβατικών...

Το γεγονός ότι δεν τάσσεται στην Προϊσταμένη Αρχή προθεσμία προς έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως είναι απρόθεσμη. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι επιβάλλεται η «άμεση» υποβολή του πρωτοκόλλου αυτού στην Προϊσταμένη Αρχή,...

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το...